土方施工合同

土方施工合同

甲乙： （以下简称甲方）

乙方： （以下简称乙方）

遵守平等、自愿原则，经双方友好协商达成如下合作条款。

一、甲方雇佣乙方机械在 场地内运输泥土，车辆要求车厢为 的运输车。

二、单价与结算：运输距离为3公里范围内，价格为人民币 元/车（税后），乙方施工按每7日作为结算。如由于甲方原因担误乙方停工，超过24小时则按每天补助每辆车人民币 元给乙方（人力不可抗因素或政府指令性安排除外）。

三、施工柴油价格双方约定为每升 元，由甲方按需垫付提供给乙方加油，结算时甲方扣回所垫付给乙方的柴油款。

四、施工第一期土方量约为 万立方米。

五、双方责任和义务

（一）甲方

1、负责协调疏通当地政府部门、路政、城管、交警干扰等相关部门工作，并办理好相关手续（包括费用）；如因乙方自身造成出现的事故则由乙方负责。

2、负责在指定时间内付清乙方运输款，若甲方不按期及时付清运输款，乙方有权停工，直至甲方

付清该次款方可复工，所造成工期延误由甲方负责。

（二）乙方

1、乙方负责本车队的日常管理、代表年队按规定与甲方结算，保证支付车辆运费，不行拖欠工人工资，乙方车主和驾驶员必须严格遵守各项规定，甲方要求乙方每台车辆配备两名司机，每天不低于20小时工作。

2、按照甲方提出的合理施工方案付诸实施，服从甲方的统一组织与管理，遵守甲方现场合理安排机车调动。

3、乙方机械和管理人员应该遵纪守法，不得滋事扰民，不得吵闹，不得弄虚作假。如情况属实，甲方有权处罚并将滋事人员和车辆清退出场，情节严重者送交司法部门处理并赔偿甲方损失。

4、乙方承担到场所属人员和机械设备引起的安全责任，所发生任何安全事故由乙方自行妥善处理，不得给甲方造成任何不良影响。

5、乙方有理由拒绝甲方安排冒险施工项目，乙方不得无故退场。

6、乙方进场后必须服从甲方施工人员的工作安排，不得随意装卸、倒土、不得乱插队，卸土时要听从甲方现场管理人员指定地点倒土，不然，甲方有权扣除当车次运费，情况严重者甲方有权清退出场。

（三）违约责任

1、甲方无故不办理计算或延支相关费用，则乙方有权提出解决要求，仍不予解决视为甲方违约，并承担因此给乙方带来的损失。

2、乙方由于未能履行自身责任与义务导致工程延误、停工等不良现象，甲方对乙方提出指定时间内，乙方务必尽力采取有力措施达到甲方要求。

（四）合同争议解决方法

合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人友好协商解决，也可由相关部门调解，协商不成可向地方人民法院提起诉讼。

（五）合同终止

1、车队接到甲方进场通知后必须在 日内进场，逾期此合同无效。

2、本合同自签字之日起生效，一式贰份，甲乙双方各执一份，待工程完成后自动失效。

甲方（签字）： 乙方（签字）：

身份证号： 身份证号：

年 月 日